随着我国经济的快速发展,工程建设领域日益繁荣。在工程建设过程中,签证管理一直是困扰企业和项目管理人员的一大难题。本文将为您解读最新工程签证政策,并提供实操指南,帮助您轻松应对签证问题。
一、工程签证概述
1. 什么是工程签证?
工程签证是指在工程建设过程中,由于设计变更、施工条件变化等原因,对原合同约定内容进行调整、补充或修改的书面文件。
2. 工程签证的分类
根据签证产生的原因,工程签证可分为以下几类:
* 设计变更签证:由于设计图纸错误、遗漏等原因导致的签证。
* 施工条件变化签证:由于施工过程中遇到不可预见的自然条件、地质条件等原因导致的签证。
* 合同约定签证:根据合同约定,对原合同内容进行调整、补充或修改的签证。
二、最新工程签证政策解读
1. 签证审批流程
根据最新政策,工程签证审批流程如下:
| 序号 | 流程环节 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 提交签证申请 | 项目单位向监理单位提交签证申请,并附上相关证明材料。 |
| 2 | 监理单位审核 | 监理单位对签证申请进行审核,并提出审核意见。 |
| 3 | 建设单位审批 | 建设单位对监理单位的审核意见进行审批。 |
| 4 | 施工单位确认 | 施工单位对签证内容进行确认,并按照签证要求进行施工。 |
| 5 | 竣工验收 | 工程竣工后,进行竣工验收,签证内容作为竣工验收依据之一。 |
2. 签证内容要求
最新政策规定,签证内容应包括以下几方面:
* 签证原因:详细说明签证产生的原因。
* 签证内容:具体说明签证调整、补充或修改的内容。
* 签证金额:根据签证内容,计算签证涉及的金额。
* 签证期限:明确签证实施的时间范围。
3. 签证时效
最新政策规定,签证应在工程竣工前办理完毕。逾期未办理的,视为无效。
三、工程签证实操指南
1. 提前准备
在工程建设过程中,项目管理人员应提前了解签证政策,熟悉签证流程,为签证办理做好准备。
2. 及时沟通
在施工过程中,如遇设计变更、施工条件变化等情况,应及时与设计单位、施工单位、监理单位进行沟通,确保签证内容准确、完整。
3. 规范填写
在填写签证申请时,应严格按照签证内容要求,规范填写各项信息,确保签证申请的准确性。
4. 严格审核
在签证审批过程中,监理单位、建设单位应严格审核签证内容,确保签证合法、合规。
5. 记录归档
签证办理完毕后,应及时将签证文件进行归档,以便后续查阅。
工程签证是工程建设过程中不可或缺的一环。了解最新工程签证政策,掌握实操指南,有助于项目管理人员更好地应对签证问题,确保工程顺利进行。在实际操作中,项目管理人员应注重沟通、规范填写、严格审核,确保签证办理的准确性和合法性。
以下是一个简单的表格,用于展示工程签证的常见类型及其原因:
| 签证类型 | 常见原因 |
|---|---|
| 设计变更签证 | 设计图纸错误、遗漏、设计变更等 |
| 施工条件变化签证 | 自然条件、地质条件、施工工艺变化等 |
| 合同约定签证 | 合同约定调整、补充或修改等 |
希望本文对您有所帮助,祝您在工程建设过程中顺利办理签证!
1.根据369号文件,承包人在完成合同外的零星工作时,必须在发包人提出要求后的7天内提出签证申请。签证批准后,方可开始施工。
2.签证申请应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料及数量和单价等信息,特别是对于没有相应计日工单件的情况。
3.如果发包人未能在签证申请后48小时内确认或提出修改意见,则视为对承包人提出的签证报告的认可。
4.工程签证通常在工程结算完毕前有效。签证时应注意以下问题:
-签证必须以书面形式进行,且手续必须齐全。
-预算定额内已规定的项目不得再次签证。
-签证内容应明确,项目要清晰,数量要准确,单价要合理。
-签证应及时进行,随施工进度而签证,一事一签证,及时处理。
-甲乙双方代表应认真对待签证工作,遇到问题应协商解决,及时签证,及时处理。
5.现场经济签证包括但不限于:
-零星用工:如定额费用以外的搬运拆除用工等。
-零星工程。
-临时设施增补项目。
-隐蔽工程签证。
-窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失,如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。
-议价材料价格认价单:对于允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
-其他需要签证的费用。
6.法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定的诉讼时效期间为三年,特殊情况下可以根据权利人的申请决定延长。超过二十年的,人民法院不予保护。
工程签证按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反应者居多)。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
现场经济签证包括:
(1)零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等。
(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目。
(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
工期签证包括:
停水、停电签证。非施工单位原因停工造成的工期拖延。
扩展资料:
签证七个原则:
1、准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3、及时处理原则:现场签证不论是承包商,还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4、避免重复原则:在办理签证时,必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复,对重复项目内容不得再计算签证费用。
5、废料回收原则:因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程,所以,凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明),应签明回收单位,并由回收单位出具证明。
6、现场跟踪原则:为了加强管理,严格控制投资,凡是费用数额较大(具体额度由业主根据工程大小确定)的签证,在费用发生之前,承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。
7、授权适度原则:分清签证权限,加强签证管理,签证必须由谁来签认,谁签认才有效,什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。
现场签证不可避免,它不仅在单位工程中影响工程成本,而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。因此,加强现场签证管理,堵塞“漏洞”,把现场签证费用缩小到最小限度,应注意以下问题:
1、现场签证必须是书面形式,手续要齐全。
2、凡预算定额内有规定的项目不得签证。
3、现场签证内容应明确,项目要清楚,数量要准确,单价要合理。
4、现场签证要及时,在施工中随发生随进行签证,应当做到一次一签证,一事一签证,及时处理。
5、甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作,提高责任感,遇到问题双方协商解决,及时签证,及时处理。
现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。因此,除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题,以及应具备有技术文件、通知单证明书。甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外,应严格控制现场签证范围。
1、土方开挖时的签证:地下障碍物的处理,开挖地基后,如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时,将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证,如果能画图表示的尽量绘图,否则,用书面表示清楚;地基开挖时,如果地下水位过高,排地下水所需的人工、机械及材料必须签证。
地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录。现场土方如为杂土,不能用于基坑回填时,土方的调配方案,如现场土方外运的运距,回填土方的购置及其回运运距;大型土方的机械合理的进出场费次数。
2、工程开工后,工程设计变更给施工单位造成的损失,如施工图纸有误,或开工后设计变更,而施工单位己开工或下料造成的人工、材料、机械费用的损失。工程需要的小修小改所需要人工、材料、机械的签证。
3、停工损失:由于甲方责任造成的停水、停电超过定额规定的范围。在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工停窝工、以及周转材料的使用量都要签证清楚。
4、甲方供料时,供料不及时或不合格给施工方造成的损失。施工单位在包工包料工程施工中,由于甲方指定采购的材料不符合要求,必须进行二次加工的签证以及设计要求而定额中未包括的材料加工内容的签证。甲方直接分包的工程项目所须的配合费用。
5、材料、设备、构件超过定额规定运距的场外运输,待签证后按有关规定结算;特殊情况的场内二次搬运,经甲方驻工地代表确认后的签证。
6、续建工程的加工修理:甲方原发包施工的未完工程,委托另一施工单位续建时,对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。
7、工程项目以外的签证:甲方在施工现场临时委托施工单位进行工程以外的项目的签证。
参考资料来源:百度百科-工程签证
参考资料来源:百度百科-建筑工程签证
【建筑行业中的签证】
签证在建筑行业中通常指的是工程签证,它是承发包双方在施工过程中,根据合同约定或施工惯例,就支付费用、设计变更、工期顺延、造价调整、赔偿损失等方面达成一致的补充协议。
签证的作用主要体现在以下几个方面:
1.建设工程项目通常投资大、建设周期长,期间可能面临诸多不确定因素。工程签证使得施工方能够针对这些不确定因素及时调整施工方案,并获得业主对质量、价格及工期等方面的重新认可。
2.在低价中标成为国际通行做法的背景下,施工企业为了中标可能面临亏损的风险。通过频繁的签证,企业能够弥补因不可预见因素导致的成本增加。
签证的法律渊源包括:
1.最高人民法院于2005年1月1日施行的“关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”,其中包含了许多创新内容。例如,第20条规定,若发包人在约定期限内未对竣工结算文件作出答复,则视为认可该文件,承包人据此请求结算工程价款将得到支持。
2.建设部与国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本GF——1999——0201》(简称“99示范文本”)第31条中规定,承包人在工程变更确定后14天内提出价款报告,经工程师确认后调整合同价款;若承包人在14天内未提出报告,则视为变更不涉及合同价款。
以上内容参考自百度百科-建筑工程签证。